14.02.2022

Образец договора подряда на разработку сайта

Что касается штрафов, то в большинстве соглашений такого пункта нет. Лучше заранее предупредить клиента, что хотите внести его в договор и найти компромисс. Если условия будут слишком жёсткими, потенциальный партнёр может отказаться от сотрудничества.

Договор на создание сайта: на что обратить внимание

Ознакомьтесь с вариантами составления Договора на создание сайта в Магазине готовых решений.

Более 18 вариантов договора на разработку ПО. Различные модели тарификации. 100% защита прав на код, дизайн и алгоритмы.

Оглавление договора на разработку сайта

Преамбула

ООО «Music Media» в лице генерального директора Павлодарова Жанбека Азотовича, действующего в соответствии с Уставом общества, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны
И
ООО «Product Proggrams», в лице генерального директора Ауц Сергея Леонидовича, действующего в соответствии с Уставом общества, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны
Заключили настоящий договор о нижеследующем:

Преамбула является своеобразной «шапкой» договора. В ней указывается следующая информация:

во-первых, наименование договора, то есть, какой вид сделки заключается между сторонами;
во-вторых, дата и место оформления соглашения;
в-третьих, информация об организациях, между которыми заключается договор (наименование юридических лиц и фамилии/инициалы представителей);
в-четвертых, роли Контрагентов по договору на разработку сайта.

Важным моментом при составлении договора является указание в нем положений по существенным условиям. Это обусловлено тем, что в случае отсутствия таких положений, договор не вступит в юридическую силу.

К таким условиям принято относить:

информацию о предмете договора;
данные о стоимости и сроках оказания услуг по разработке сайта.

Договор подряда на разработку сайта образец и пример составления

________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется провести, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по созданию интернет-сайта Заказчика (далее – Сайт) в объеме указанном в Техническом задании (далее ТЗ) и сроках указанных в Календарном плане работ, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора (соответственно Приложении №1 и №2).
1.2. Сайт создается на базе Программный продукт «1С-Битрикс: Управление сайтом» (далее – CMS) и предоставляется Заказчику на условиях Лицензионного договора (далее – Лицензия) (Приложение №3).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость работ по п.1.1 настоящего Договора составляет ________ рублей, без НДС.
2.2. Стоимость Лицензии по п.1.2 настоящего Договора составляет ________ рублей, без НДС.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. После подписания Договора Заказчик производит 50% предоплату в соответствии с п.2.1 настоящего Договора и 100% предоплату в соответствии с п.2.2 настоящего Договора в течение ________ банковских дней. Исполнитель приступает к работам согласно Календарному плану в течение суток с момента получения предоплаты.
3.2. Окончательный расчет 50% по п.2.1 настоящего Договора производится не позднее ________ рабочих дней после завершения работ и подписания акта сдачи-приемки работ.

4. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

4.1. Передача результатов работ оформляется актом сдачи-приемки работ, подписанным обеими сторонами.
4.2. Заказчик в течение ________ рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ от Исполнителя обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ.
4.3. В случае мотивированного отказа со стороны Заказчика относительно пунктов предусмотренных в ТЗ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Исполнитель обязан за свой счет произвести необходимые доработки и исправления в согласованные с Заказчиком сроки.
4.4. В случае отсутствия подписанного акта сдачи-приемки работ или мотивированного отказа со стороны Заказчика в течение ________ рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ от Исполнителя – работы по Договору считаются выполненными в полном объеме.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения Исполнителем общего срока выполнения работ, указанного в Календарном плане работ, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере ________% от указанной в п.2.1 настоящего Договора денежной суммы за каждый день просрочки, но не более ________% стоимости, фактически уплаченных денег.
5.2. При несоблюдении Заказчиком условий платежа, указанных в п.3 настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере ________% от указанной в п.2.1 настоящего Договора за каждый день просрочки.
5.3. Указанные в данном пункте штрафы выплачивается на основании письменной претензии Стороны, интересы которой нарушены.

READ

Банкротство должника, как способ получения долга

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств каждой из Сторон.
6.2. Все приложения, изменения и дополнения настоящего Договора действительны и являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме надлежащим образом уполномоченными лицами.
6.3. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6.5. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу об изменении своих юридических, фактических адресов и других реквизитов.
6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, предоставленные другой Стороной в связи с настоящим Договором.
7.2. Стороны обязуются принять все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.
7.3. Стороны обязуются не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, не опубликовывать или иным образом не разглашать такую информацию без предварительного письменного согласия другой Стороны, в том числе после прекращения действия настоящего Договора.
7.4. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации или информации, ставшей таковой не по вине Сторон, а также к информации, ставшей известной Стороне из иных источников до или после ее получения от другой Стороны.
7.5. Стороны не несут ответственности в случае передачи информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны обязуются приложить все усилия для разрешения споров путем переговоров.
8.2. В случае недостижения согласия, споры рассматриваются в Арбитражном суде ________________________ в соответствии с установленным действующим законодательством РФ порядком.

Образец договора на создание сайта с физическим лицом

Перфильев Кирилл Витальевич, далее именуемый Исполнитель, и _________________________________________________________далее именуемый Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1 Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязанности по разработке гипертекстового представления страниц корпоративного WWW-сайта (в дальнейшем – сайт) Заказчика, что является информационной услугой, а Заказчик обязан принять и оплатить данную работу.

2.1 Стоимость работ, поручаемых Исполнителю по настоящему Договору, определяется в соответствии с техническим заданием (в дальнейшем – ТЗ), подписанным Исполнителем и Заказчиком, которое является неотъемлемой частью настоящего договора ( Приложение №1 ).

2.2 Оплата работ по разработке сайта осуществляется в следующем порядке:

Предоплата 30% от стоимости работ, что составляет ___________________ рублей в трёхдневный срок с момента подписания договора;

Оплата оставшихся 70% при готовности сайта в соответствие с ТЗ, что составляет _________________________________________________________________________

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Оказывать услуги в соответствии с техническим заданием;

3.1.2. Предоставлять Заказчику промежуточные результаты работы для контроля за соблюдением сроков и качества выполненных работ;

3.1.3. Осуществить доработку сайта в случае вынесения замечаний в результате рассмотрения его Заказчиком, но в пределах технического задания ( Приложение № 1 );

3.1.4. Передать выполненные работы Заказчику по окончании работ и полной оплате

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Представить в течение трёх дней с момента подписания договора всю необходимую для размещения на сайте текстовую и графическую. информацию;

3.2.2. Принимать к рассмотрению представленную Исполнителем работу по электронной почте или в сети Интернет, и в течение 2 рабочих дней информировать Исполнителя о принятом решении;

3.2.3. Оплатить оказываемые ему услуги в порядке, который указан в п. 2 настоящего Договора .

2.2.3. При выполнении работ раньше предусмотренного договором срока принять и оплатить их.

3.3. Исполнитель имеет право сдать предусмотренные данным договором услуги досрочно

3.3. Исполнитель имеет право:

приостановить исполнение заказанных работ в случае их несвоевременной оплаты Заказчиком.

3.4. Заказчик имеет право:

проверять ход и качество выполнения работ.

Порядок выполнения и сдачи-приёмки работ

4.1. Исполнитель начинает выполнение работ по настоящему Договору в течение 3-х рабочих дней с даты получения предоплаты в соответствии с п. 2.2. настоящего договора .

READ

Документы, необходимые для отказа от наследства

4.1.1. Заказчику предоставляется 1 вариант(а) дизайна.

4.1.2.Последующие варианты дизайна представленные Исполнителем, оплачиваются Заказчиком дополнительно.

4.1.3. Начало разработки сайта считается со дня утверждения дизайна Заказчиком.

4.1.4. Программирование сайта выполняется строго с поставленным ТЗ ( Приложение № 1 )

4.2 Окончание работ по сайту через ___________ рабочих дней после получения предоплаты, с правом досрочного выполнения.

4.3. По завершении работ по настоящему Договору Исполнитель уведомляет Заказчика о выполненной работе, которую Заказчик утверждает в течение двух дней с момента его получения и производит окончательную оплату работ в соответствии с п. 2.2. настоящего договора или даёт мотивированный отказ от приёмки работ.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ сторонами вносится в ТЗ ( Приложение № 1 ), необходимые доработки и сроки их выполнения.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются путём переговоров, а в случае не достижения согласия между Сторонами спор передаётся на рассмотрение суда, согласно подведомственности и подсудности, установленными законодательством РФ.

6.1. Исполнитель сохраняет за собой авторские права на разработанный сайт и оставляет за собой право размещать ссылку с указанием координат Исполнителя.

6.2. Право собственности на разработанный сайт переходит к Заказчику в момент приёмки выполненной работы и окончательной оплаты оказанных услуг.

6.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, которые имеют равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6.4. Каждая из Сторон может в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив другую Сторону не позднее, чем за 3 (три) дня до даты расторжения. В этом случае Стороны производят все взаимные расчёты, в том числе, за фактически выполненные к этому моменту услуги Исполнителем, в соответствии с ТЗ ( Приложение № 1 ).

6.5. Исполнитель не несёт ответственности за корректность размещения сайта в сети Интернет, если это делается собственными силами Заказчика.

6.6. Исполнитель не несёт ответственности за корректность вывода сайта в сети Интернет, если собственными силами Заказчика внесены какие-либо изменения в программный код сайта.

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и получения предоплаты по данному договору.

7.2. Договор прекращает своё действие с момента сдачи-приёмки выполненных работ по настоящему Договору и завершения всех взаиморасчётов между Сторонами.

Исполнитель:

Заказчик:

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

. Приложение № 1
к Договору №____

Техническое задание на разработку сайта

Назначение создания WWW-сайта

Основное назначение сайта – привлечение новых клиентов и деловых партнёров, формирование имиджа компании, организация обратной связи между компанией и клиентом через сеть Интернет.

Наполнение WWW-сайта

Информационное наполнение страниц WWW-сайта осуществляется Исполнителем по материалам, предоставленным заказчиком в рамках ТЗ. Дальнейшее наполнение, обновление и размещение сайта в сети Интернет осуществляется Заказчиком собственными силами или Исполнителем по дополнительному соглашению.

Процесс разработки

Процесс разработки сайта состоит в последовательном выполнении следующих этапов:

Создание интернет магазина

ФИО «_________________________», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице предпринимателя, действующей на основании Устава с одной стороны и Котельников А.В., именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с другой стороны вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязанности оказать услугу по техзаданию Заказчика, создание интернет магазина в порядке, в сроки и объемах, согласно Приложений к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью.
Конкретное описание, объем и стоимость услуг определяются Сторонами в соответствующих Приложениях к настоящему Договору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Исполнитель:
2.1. Обязуется качественно и своевременно выполнять принятые на себя обязательства по оказанию услуг/выполнению работ в соответствии с разделом 1 настоящего Договора и согласно соответствующему Приложению к настоящему Договору, подписанному обеими Сторонами.
2.2. Обязуется в течение (колличество) рабочих дней создать/разработать интернет магазин, по техзаданию, предоставить Заказчику возможность полной проверки в интернете, на домене Исполнителя.
2.3. Обязуется не разглашать коммерческую, банковскую и иную тайну Заказчика за исключением информации, письменно отмеченной Заказчиком, как информация, подлежащая распространению в средствах массовой информации.
2.4. Вправе привлекать к выполнению настоящего Договора третьих лиц, отвечая за их действия, как за свои собственные.
2.5. Обязуется информировать Заказчика в срок, разумный для реагирования, о возможном изменении экономических и правовых условий исполнения договорных обязательств. При необходимости по согласованию Сторон в таком случае Договор может быть изменен.

READ

Уточненный расчет 6 НДФЛ

Заказчик:
2.7. Обязуется не разглашать коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну Исполнителя, а также полученную от него конфиденциальную информацию.
2.8. Обязуется заблаговременно предоставлять Исполнителю информацию о своей деятельности, необходимую для исполнения обязательств в рамках настоящего Договора (до 20 страниц).
2.9. Обязуется своевременно оплачивать оказанные услуги Исполнителем в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
2.10. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта приемки-передачи оказанных услуг подписать указанный Акт и направить его Исполнителю, либо представить Исполнителю мотивированный (не соответствие техзаданию) отказ от приемки оказанных услуг.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА
3.1. Оказанная Заказчику услуга: создание интернет магазина, выполненная Исполнителем работа по соответствующему Приложению принимаются Заказчиком по Акту сдачи-приемки в соответствие с техзаданием.
3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем Заказчику Акта сдачи – приемки Исполнитель обязан подписать указанный Акт, либо предоставить в этот же срок письменные претензии (на почтовый ящик email:kotelnikov.all@yandex.ru) по качеству оказанных работ.
3.3. В случае не поступления претензий в течение 3 (трех) рабочих дней, создание интернет магазина считается выполненым Исполнителем и принятым Заказчиком.
3.4. В случае предъявления Заказчиком обоснованных претензий в установленный срок Исполнитель устраняет указанные недостатки за свой счет в течение 3 рабочих дней с момента получения претензии.

4. ЦЕНА СОЗДАНИЯ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость создания интернет магазина, предусмотренных настоящим Договором, и порядок оплаты согласовывается Исполнителем с Заказчиком и указывается в соответствующем Приложении к настоящему Договору, на основании которого Исполнителем выставляется Заказчику счет.
4.2. Платежи по настоящему Договору устанавливаются в рублях.
4.3. Расчеты могут осуществляться в наличной форме, так и в безналичной форме (банковским переводом на карту Исполнителя).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
6.1. В течение срока действия настоящего Договора и трех лет со дня прекращения действия настоящего Договора Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, под которой понимаются любые данные, помеченные как таковые и предоставляемые каждой из Сторон друг другу в связи с исполнением Договора (далее по тексту – “информация”), не открывать и не разглашать в общем или в частности указанную информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия на это другой Стороны.
6.2. Доступ и использование информации будут ограничены только тем кругом сотрудников каждой из Сторон, которым необходимо знать предоставленную другой Стороной информацию для выполнения обязательств Сторон по настоящему Договору.
6.3. Информация, предоставленная Стороне в соответствии с настоящим Договором, предназначена только для этой Стороны и не может передаваться третьим лицам или использоваться каким-либо иным способом, с участием третьих лиц, в части или полностью без письменного согласия Стороны, передавшей информацию.
6.4. Любые публичные сообщения, касающиеся настоящего Договора и его выполнения, должны согласовываться между Сторонами перед передачей их для опубликования.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение было вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, т.е. чрезвычайными и непреодолимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю.
Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: выход по независящим от действий ЗАКАЗЧИКА/ИСПОЛНИТЕЛЯ временная, частичная или полная неработоспособность сервера на территории провайдера услуг по хостингу, содержащего файлы созданного интернет магазина
7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы во время выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору срок его действия продлевается на время действия выше указанных обстоятельств.
7.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 5 (пяти) дней, каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направлении другой Стороне письменного уведомления об этом.

READ

Размер детского пособия до 3 лет в воронеж

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ И АРБИТРАЖ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров и консультаций.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров и консультаций споры подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде г. Екатеринбурга в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2013 года.
9.2. Договор может быть пролонгирован путем подписания дополнительного соглашения, регламентирующего объем и сроки предоставляемых услуг.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Исполнитель имеет право разместить ссылку на сайте Заказчика на свой сайт с указанием видов работ
10.2. Все Приложения и Соглашения к настоящему Договору имеют равную юридическую силу и являются неотъемлемой частью настоящего Договора, если они подписаны полномочными представителями Сторон в двух экземплярах.
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме (email) и согласованы Сторонами.
10.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме ЗАКАЗЧИКУ (email:), ИСПОЛНИТЕЛЮ (email:kotelnikov.all@yandex.ru).
10.5. После подписания настоящего Договора обеими Сторонами, все предыдущие соглашения, переговоры и переписка, как в устной, так и в письменной форме, касающиеся его предмета, теряют силу.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
10.7. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон.

Зачем нужен договор

Договор на разработку сайта — юридический документ, в котором закрепляются права и ответственность сторон. Разработчик гарантирует выполнение работы в рамках соглашения, а заказчик — оплату в установленные сроки.

В Рунете далеко не все программисты, которые создают веб-ресурсы под заказ, используют договоры. Многие заключают сделки на словах и потом страдают из-за того, что заказчики отказываются принимать работу или тянут с предоплатой по несколько месяцев.

Важно понять, что договор — не просто бюрократическая деталь, а гарантия честной работы. Стороны заранее договариваются об условиях, находят компромиссы и закрепляют детали в документе.

Подписанное соглашение, как ремень безопасности в автомобиле. В случае экстренной ситуации он может спасти от серьёзных последствий. Если «ремня» нет, придётся надеяться на счастливый случай. В бизнесе любые договорённости должны быть закреплены документально, иначе они будут бесполезны.

Предположим, что клиент внёс предоплату за разработку крупного интернет-магазина и перестал выходить на связь. Программист заказал макет у дизайнера, потратил большую часть денег, начал делать вёрстку и не может получить ответ от заказчика.

Такие ситуации происходят постоянно и результат конфликта зависит исключительно от наличия договора. Если в соглашении были прописаны сроки выполнения и приёмки работ, то разработчик может обратиться в суд, и клиент компенсирует потраченное время, расходы на юристов и другие издержки.

В последнее время разработчики начинают понимать, что надо более серьёзно относиться к договору. Многие не начинают делать работу, пока не будет подписано соглашение, и на расчётный счёт не поступит предоплата или полная сумма.

Всем хочется поскорее закрыть проект, получить деньги и перейти к следующей задаче, но никогда нельзя начинать работу без гарантий оплаты. Сегодня клиент может говорить, что деньги вот-вот поступят на карту, а завтра скажет, что сайт ему не нужен, и он нашёл компанию, которая сделает проект в 2 раза дешевле.

Если разработчик уже потратился на инструменты, собрал команду для работы над проектом и и начал создание прототипа без договора и предоплаты, он просто подарил своё время. В лучшем случае клиент пойдёт на встречу и компенсирует расходы, а в худшем — оставит негативный отзыв в соцсетях за то, что у него просят деньги за бесполезный для него продукт.

Главные преимущества работы по договору:

Определение перечня работ. Если заказчик просит реализовать возможности, которые выходят за рамки соглашения, программист не обязан работать бесплатно. Он покажет список лишних задач и попросит дополнительную оплату.
Фиксированное количество правок. Опытные разработчики указывают в документе количество итераций для каждого этапа работы. Например, в макет можно внести 5-6 изменений бесплатно, а остальные платно.
Закрепление сроков. Клиентам невыгодно пропадать или задерживать срок проверки макета, если в договоре прописаны штрафы. Они оперативно выйдут на связь, расскажут о правках и вовремя внесут деньги.
Прописанные права и обязанности сторон. Заказчик не сможет отказаться от работы, когда половина проекта уже готова.
Штрафные санкции за невыполнение условий. Сторонам невыгодно затягивать сроки или отказываться от дальнейшей работы. Если в договоре прописаны все конфликтные ситуации, заказчик и исполнитель будут работать сообща, чтобы довести задачу до логического завершения.
Форс-мажорные ситуации. Если программист внезапно заболеет или сломается жёсткий диск с данными о проекте, сроки вряд ли получится увеличить, если такие ситуации не были прописаны в договоре.

READ

Могут ли заставить написать объяснительную?

Недостатки:

Придётся тратить время. Составить качественный договор за час или два не получится. Его должны проверить опытные юристы, чтобы гарантировать честные взаимоотношения для всех участников процесса.
Сроки выполнения увеличатся. Без заключения соглашения можно начать работу почти сразу после внесения предоплаты, а с договором бюрократия затягивается минимум на неделю.
Дополнительные расходы. Если у программиста есть знакомый юрист, он может бесплатно проверить договор. В остальных случаях придётся заплатить за услуги консультанта и дождаться, пока вторая сторона выполнит аналогичную проверку.
Длительное решение споров. Дела в суде не рассматриваются за один день. Процесс затянется минимум на несколько месяцев. Даже если суд встанет на сторону исполнителя, он может ещё долго ждать деньги за свою работу.
Юридические тонкости. Пример договора, загруженный из интернета, ничего не гарантирует, если формулировки в нём не будут соответствовать нормам законодательства.

Средние и крупные компании, которые занимаются разработкой, обычно ответственно относятся к юридическим формальностям. У них есть типовые шаблоны договоров, надёжность которых проверена многолетним опытом сотрудничества с заказчиками.

А вот фрилансеры нередко игнорируют юридические процедуры и сами ставят себя в неудобное положение. Им кажется, что клиенты откажутся от проекта из-за дополнительной бюрократии.

Мы подготовили пошаговую инструкцию, в которой будут указаны самые важные пункты соглашения с подробным объяснением. Используйте её, чтобы защитить свои права и получить гарантию оплаты.

Какое значение имеют отдельные элементы сайта?

Отдельные элементы сайта могут также являться объектами авторского права. В этом случае заключаемый с исполнителем договор должен предусматривать указание на конкретные объекты (элементы), которые будут им создаваться (путем перечисления объектов, их описания).

Вывод: заключаемый договор на создание сайта (в т.ч. договор продажи сайта, договор купли-продажи сайта, договор аренды сайта) должен предусматривать, что оказываемые исполнителем услуги связаны с созданием каждого конкретного элемента сайта, который является охраноспособным с точки зрения закона (является результатом творческой деятельности).

Заполненный образец документа

Документ полностью Ёфицирован. Что это значит?

г. __________ «____»___________ 20__ г.

_________________________________________________________, далее именуемый Исполнитель, и _________________________________________________________далее именуемый Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

. 2. Стоимость и порядок оплаты работ

. 2.2 Оплата работ по разработке сайта осуществляется в следующем порядке:

§ предоплата __________% от стоимости работ, что составляет ___________________ рублей в трёхдневный срок с момента подписания договора;

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Оказывать услуги в соответствии с техническим заданием;

3.1.4. Передать выполненные работы Заказчику по окончании работ и полной оплате по электронной почте или лазерном носителе (компакт-диске);

READ

Как зарегистрировать торговую марку для своего бизнеса

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.3. Оплатить оказываемые ему услуги в порядке, который указан в п. 2 настоящего Договора.

2.2.3. При выполнении работ раньше предусмотренного договором срока принять и оплатить их.

3.3. Исполнитель имеет право сдать предусмотренные данным договором услуги досрочно

3.3. Исполнитель имеет право:

· приостановить исполнение заказанных работ в случае их несвоевременной оплаты Заказчиком.

3.4. Заказчик имеет право:

· проверять ход и качество выполнения работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

4. Порядок выполнения и сдачи-приёмки работ

4.1.1. Заказчику предоставляется ____ вариант(а) дизайна.

4.1.2.Последующие варианты дизайна представленные Исполнителем, оплачиваются Заказчиком дополнительно.

4.1.3. Начало разработки сайта считается со дня утверждения дизайна Заказчиком.

4.1.4. Программирование сайта выполняется строго с поставленным ТЗ (Приложение № 1)

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ сторонами вносится в ТЗ (Приложение № 1), необходимые доработки и сроки их выполнения.

5. Ответственность сторон

6. Прочие условия

7. Сроки действия договора

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и получения предоплаты по данному договору.

8. Реквизиты сторон

Исполнитель:

Заказчик:

Какой договор заключить?

В правоприменительной практике нет единого мнения о том, каким именно договором необходимо регулировать отношения заказчика и исполнителя при разработке сайта – договором подряда или оказания услуг. При этом его правильная квалификация имеет большое значение.

По договору подряда подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика работу и сдать ее результат, а заказчик – принять его и оплатить (ст. 702 ГК РФ). Причем результат этот должен быть автономным – полноценно существовать независимо от процесса выполнения работ и быть полезным для заказчика. Разработка сайта предполагает достижение такого результата, но он носит неовеществленный характер – представляет собой набор цифровых файлов, существующую в интернет-пространстве программу. Именно на это обстоятельство ссылаются сторонники того, что договор на разработку сайта является договором оказания услуг. Но по такому договору результат не является безусловно достижимым, а ценность услуги состоит в ее оказании исполнителем, потому услуга не может существовать без этого процесса.

READ

Как вписать ребенка в загранпаспорт родителей

Квалификация договора важна для понимания его существенных условий и последствий его расторжения. Так, последствия отказа заказчиком от договора оказания услуг (ст. 782 ГК РФ) и от договора подряда (ст. 717 ГК РФ) будут разными. Обычно для него менее затратно отказаться в одностороннем порядке от первого договора, чем от второго (подробнее об этом будет рассказано ниже).

Суды отмечают, что при сложности отнесения договора к договору оказания услуг или подряда следует изучить его условия 1 и выяснить, что именно требовалось заказчику – результат или процесс оказания услуги 2 . Для исключения споров о квалификации договора целесообразно в нем указать, нормами какой главы Гражданского кодекса стороны будут руководствоваться – гл. 37 «Подряд» или гл. 39 «Возмездное оказание услуг». Стоит иметь в виду, что к договору оказания услуг могут быть применены положения Гражданского кодекса, регулирующие договор подряда (ст. 783 ГК РФ).

Договор о выполнении работ по разработке и созданию корпоративного Интернет-сайта

Бланк документа «Договор о выполнении работ по разработке и созданию корпоративного Интернет-сайта» относится к рубрике «Договор бытового, арендного, строительного подряда». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.

Договор о выполнении работ по разработке и созданию корпоративного Интернет-сайта

[название населенного пункта] [число, месяц, год]

[Полное наименование предприятия, организации, учреждения с указанием организационно-правовой формы], именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице [должность, Ф. И. О. руководителя], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], с одной стороны, и [полное наименование организации, предприятия с указанием организационно-правовой формы], в лице [должность, Ф. И. О. руководителя], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, с другой стороны, именуемые в дальнейшем “стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заказу Заказчика создать корпоративный Интернет-сайт (далее также “Сайт”).

1.2. В рамках настоящего договора под термином “Сайт” понимается выполненная в формате html или других форматах, применяемых при разработке и доступных посредством компьютерной сети Интернет, страница или совокупность страниц, а также программное обеспечение, графика, необходимые для правильного функционирования страниц.

1.3. Перечень работ по созданию Сайта, этапы и сроки их выполнения определяются в Техническом задании, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. Требования и пожелания Заказчика относительно дизайна Сайта (размещение логотипов и фирменных шрифтов, цветовая гамма и иные требования) определяются сторонами в Брифе на дизайн Сайта.

1.4. Результатом работ по настоящему договору является разработанный в строгом соответствии с условиями настоящего договора и надлежащим образом функционирующий Сайт.

1.5. Исключительное право на Интернет-сайт принадлежит Заказчику.

1.6. Исполнитель [вправе/не в праве], использовать Интернет-сайт для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права.

2. Порядок согласования перечня работ и этапов их выполнения

2.1. Стороны в течение [цифрами и прописью] рабочих дней после подписания настоящего договора составляют и согласовывают Бриф на дизайн Сайта и Техническое задание на разработку Сайта. В указанных документах отражается следующая информация: общие сведения о Сайте, требования к дизайну Сайта, структура Сайта, т.е. перечень основных разделов Сайта, их детализация, навигация Сайта, вырабатываются требования к функциональности Сайта, определяется уровень управления Сайтом и требования к системе управления, перечень дополнительных работ (при необходимости) прочие необходимые сведения и данные.

2.2. Исполнитель приступает к выполнению работ по настоящему договору только после подписания обеими сторонами Технического задания и Брифа на дизайн Сайта.

2.3. Работа по созданию корпоративного Сайта выполняется поэтапно в следующем порядке:

READ

Можно ли встать в очередь получения сертификата по ЧАЭС?

– первый этап включает согласование и разработку дизайна Сайта. Результатом работ по данному этапу является выполненный в соответствии с Брифом на дизайн файл в электронном виде в формате jpg либо ином графическом формате, представляющий из себя скриншот главной страницы Сайта. Стороны вправе согласовать иной результат работ в Брифе на дизайн;

– второй этап включает разработку программной части Сайта. Результатом работ по данному этапу является разработанное в соответствии с Техническим заданием программное обеспечение, обеспечивающее функционирование Сайта Заказчика в сети Интернет.

3. Права и обязанности сторон, порядок сдачи-приемки результатов работы

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. выполнить работы по настоящему договору в соответствии со сроками и очередностью, определенными Брифом на дизайн и Техническим заданием, и передать Заказчику результат работы в предусмотренные настоящим договором сроки;

3.1.2. согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;

3.1.3. своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь или повлекли отступления от параметров и требований, предусмотренных в Брифе на дизайн и Техническом задании;

3.1.4. предоставлять по запросу Заказчика информацию и материалы о ходе работ по разработке и созданию Сайта;

3.1.5. незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. передавать Исполнителю необходимую для выполнения работ информацию, в том числе предъявить Исполнителю лицензию или соответствующее разрешение, сертификат на представляемый на Сайте товар (работы, услуги и т.д.) или ее надлежащим образом заверенную копию, если рекламируемые товары (работы, услуги) подлежат лицензированию;

3.2.2. оплатить работы Исполнителя в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Оплатить понесенные Исполнителем затраты, если в ходе выполнения работ обнаруживается возникшая не по вине Исполнителя невозможность или нецелесообразность продолжения работ.

3.3. Заказчик имеет право на любом этапе разработки и создания Сайта знакомиться у Исполнителя с ходом работ по его подготовке.

3.4. Исполнитель обязан приступить к выполнению работ по первому этапу в течение [цифрами и прописью] рабочих дней с момента зачисления на его расчетный счет предоплаты за данный этап работ в соответствии с п. 4.2. настоящего договора.

3.5. Исполнитель приступает к выполнению работ по второму этапу работ в течение [цифрами и прописью] рабочих дней с момента принятия Заказчиком результата работ и подписания Акта сдачи-приемки работ по первому этапу.

3.6. Исполнитель обязан в письменном виде уведомить Заказчика о завершении работ по первому этапу, представив результат работ по первому этапу в соответствии с п. 2.3. настоящего договора.

3.7. Заказчик в течение [цифрами и прописью] рабочих дней с момента получения письменного уведомления Исполнителя о завершении работ по этапу обязан рассмотреть результат работ. В случае обнаружения при рассмотрении результата работ отступлений от требований, установленных настоящим договором или иных недостатков, ухудшающих качество Сайта, Заказчик немедленно заявляет об этом Исполнителю, стороны составляют и подписывают Акт на доработку Сайта по первому этапу с указанием необходимых доработок, а также сроков их выполнения и устранения недостатков.

В случае, если результат выполненных работ по этапу не устраивает Заказчика по причинам, не связанным с ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по выполнению работ, Заказчик вправе предложить Исполнителю соответствующим образом переработать результат работ по данному этапу, при этом стороны согласовывают сроки и объем таких изменений и подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору.

3.8. При обращении Заказчика за внесением изменений на основании пункта 3.7. настоящего договора Исполнитель вправе пересмотреть стоимость работ пропорционально расценкам, применявшимся при расчете стоимости выполнения данного этапа работ, и выставить Заказчику дополнительный счет на оплату работ. В этом случае Исполнитель продолжает выполнение работ после получения указанной в настоящем пункте суммы на свой расчетный счет.

3.9. В течение [цифрами и прописью] рабочих дней с момента окончания выполнения Работ по второму этапу Исполнитель представляет на рассмотрение Заказчика результат работ по второму этапу работ и Акт выполненных работ в двух экземплярах. Заказчик обязан в течение [цифрами и прописью] рабочих дней рассмотреть и подписать Акт выполненных работ либо направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта выполненных работ, в этом случае дальнейшее взаимодействие сторон определяется пунктом 3.7. настоящего договора. Если в указанный в настоящем пункте срок Заказчик не направил Исполнителю мотивированный отказ с перечнем требуемых доработок, то результат работ считается принятым и Заказчик обязан оплатить работу в порядке, установленном п. 4.2. настоящего договора.

READ

Как отключают газ за неуплату в квартире

Подписание Заказчиком Акта выполненных работ по второму этапу свидетельствует о приемке им результата работ в целом.

4. Стоимость работ и порядок расчетов по договору

4.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

4.2. Выполнение первого этапа работ оплачивается Заказчиком путем внесения предоплаты в течение [цифрами и прописью] дней с момента подписания настоящего договора в размере [цифрами и прописью] рублей, что составляет [значение] % от суммы, определенной в Приложении N 1.

Выполнение второго этапа работ оплачивается Заказчиком в течение [цифрами и прописью] дней с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по второму этапу в размере суммы, определенной в Техническом задании.

4.3. Все платежи по настоящему договору производятся в рублях РФ, побезналичному расчету, на основании счетов на оплату, выставленных Исполнителем. Оплата производится в течение [цифрами и прописью] банковских дней с момента получения Заказчиком счета Исполнителем.

5. Качество работ, гарантийные обязательства

5.1. Исполнитель предоставляет гарантию работоспособности и техническое сопровождение Сайта при условии невнесения Заказчиком изменений в программные компоненты Сайта. Гарантийный срок эксплуатации, т. е. срок, в течение которого Заказчик имеет право требовать от Исполнителя бесплатного устранения критических неисправностей в работе Сайта, влекущих за собой блокирование работы Сайта, составляет [цифрами и прописью] календарных месяцев, начиная с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке Сайта.

5.2. Заказчик вправе в течение [цифрами и прописью] календарных месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке Сайта обращаться к Исполнителю за устранением недостатков в работе Сайта, не являющихся критическими по смыслу п. 5.1 настоящего договора. Указанные недостатки будут исправляться Исполнителем по возможности незамедлительно, но в любом случае не позднее срока, установленного п. 5.6. настоящего договора.

5.3. Исполнителем устраняются только неисправности работы программного обеспечения Сайта. Исполнитель не несет ответственности за сбои и неисправности в работе Сайта, вызванные неполадками в работе компьютерной техники, с которой осуществляется управление Сайтом, либо неполадками на сервере Интернет-провайдера Заказчика, либо неполадками на сервере хостинг-провайдера Заказчика.

5.4. В случае, если хостинг-провайдером Заказчика является Исполнитель на основании соответствующего договора, Исполнитель обязуется устранять неполадки в работе Сайта, вызванные некачественным предоставлением услуг хостинга.

5.5. Все заявления о сбоях или неполадках в работе Сайта представитель Заказчика обязан делать в письменной форме, при этом письменной формой документа в рамках настоящего договора признаются документы, составленные и подписанные как в бумажной, так и в электронной формах. Указанные документы могут направляться Исполнителю по почте, телеграфу, факсимильной связи или электронной почте.

5.6. Исполнитель обязуется в течение [цифрами и прописью] рабочих дней устранять неполадки или сбои в работе Сайта.

6. Конфиденциальность полученной сторонами информации

6.1. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего договора, хода его исполнения и полученных результатов. Стороны признают конфиденциальными следующие сведения и информацию: [перечислить объем сведений и информации, признаваемой сторонами конфиденциальными]. Каждой из сторон запрещается их использовать каким-либо образом, разглашать, публиковать предавать третьим лицам в каких-либо целях без предварительного письменного согласия другой стороны.

Доказанное нарушение требования данного пункта является основанием для досрочного расторжения настоящего договора, а также влечет за собой ответственность в установленном действующим законодательством РФ порядке.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, в результате чего Заказчику были причинены убытки, Исполнитель обязан за свой счет исправить допущенные нарушения и возместить Заказчику реальный ущерб.

7.3. Исполнитель не несет ответственности по настоящему договору,если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору вызвано неправомерными действиями Заказчика, третьих лиц или предоставлением Заказчиком неполных и/или недостоверных сведений и документации. Исполнитель не несет ответственности за достоверность информации, которую предоставил Заказчик для рекламы продукции (товаров, услуг), за нарушение авторских прав третьих лиц при использовании изображения логотипа, товарного знака Заказчика.

READ

Набор каких документов нужен для автокредита

7.4. За просрочку оплаты по настоящему договору Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку из расчета [цифрами и прописью] процента от суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки.

7.5. В случае просрочки Заказчиком исполнения какого либо из своих обязательств, неисполнение которого препятствует надлежащему выполнению работ Исполнителем, Исполнитель вправе приостановить выполнение работ на срок до исполнения Заказчиком таких обязанностей с соответствующим переносом сроков выполнения последующих работ.

7.6. Исполнитель не несет ответственности за задержки в выполнении работ, произошедшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему договору. В этом случае сроки выполнения работ отодвигаются на срок задержки, но не более [цифрами и прописью] дней в совокупности, после чего любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив другую сторону за [цифрами и прописью] рабочих дней до такого расторжения.

При этом стороны в [вписать нужное]дневный срок со дня получения уведомления составляют Акт о прекращении работ, в котором фиксируется объем фактически выполненных работ, и Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость выполненных к моменту расторжения договора пропорционально объему работ, определенному в Брифе на дизайн Сайта либо в Техническом задании соответственно в [вписать нужное]дневный срок после составления такого Акта. В случае уклонения одной из сторон от составления Акта оплата производится на основании Акта, составленного другой стороной в одностороннем порядке.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

8.2. При наступлении указанных в п. 8.1 обстоятельств сторона по настоящему договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна в течение [цифрами и прописью] календарных дней уведомить о них в письменном виде другую сторону с приложением соответствующих доказательств. Несвоевременное уведомление лишает в последующем заинтересованную сторону ссылаться на такие обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

8.3. Срок исполнения обязательства при наступлении обстоятельств непреодолимой силы продлевается на срок действия этих обстоятельств.

9. Срок исполнения договора

9.1. Интернет-сайт, создание которого предусмотрено настоящим договором, должен быть передан Заказчику в [срок].

9.2. Исполнителю при необходимости и при наличии уважительных причин для завершения создания сайта предоставляется дополнительный льготный срок продолжительностью [в одну четвертую часть срока, установленного для исполнения договора, если соглашением сторон не предусмотрен более длительный льготный срок].

9.3. По истечении льготного срока, предоставленного Исполнителю, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего договора.

10. Дополнительные условия и заключительные положения

10.1. Дополнительные условия: [вписать нужное].

10.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по вопросам исполнения обязательств по настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев делового оборота.

10.3. В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

10.4. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других данных каждая из сторон обязана в [значение] срок в письменной форме сообщить другой стороне о произошедших изменениях.

10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

10.6. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному у каждой из сторон.

Особое внимание нужно уделить содержанию Технического задания, поскольку в него вынесены существенные условия договора. В первую очередь нужно указать информацию о тематике сайта, его целевой аудитории, описание требований к дизайн-макету и структуре сайта, технические требования к движку сайта, этапы, сроки, и стоимость выполнения работ. Возможно также согласование доменного имени и провайдера услуг хостинга для размещения сайта в сети Интернет.

Оценка статьи:

(Пока оценок нет)

Загрузка...